Általános Szerződési Feltételek (KF)

1.0 Cégadatok

Cégnév: FÉMDEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 4.
Nyilvántartási szám: NAIH-111933/2017
Adószám: 12456305-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-186178
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: K&H Zrt 10401914-50526566-75661011
(a továbbiakban: vállalkozó)

2.0 Nyitvatartás

Az aktuális nyitvatartásunkról a https://femdekor.hu/kapcsolat/ oldalon tájékozódjon.
Munkaszüneti napokon az Ügyfélszolgálat zárva tart, nem elérhető.
(Felhíjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok alapján munkaszüneti napok a következő napok: január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.)

3.0 Kapcsolattartás

• Érdeklődés, megrendelés esetén: ertekesites@femdekor.hu
• Élő megrendelés esetén a megrendelőlapon található az ügyintéző emailcíme és telefonszáma.
• Telefonon megrendelést nem fogadunk, kizárólag emailban leadott megrendeléseket tudjuk fogadni!
• Telefonos elérhetőségeinken kérem csak tájékozódási célzattal keressen. Telefonszámunk: +36 (28) 999 366. Telefonon átadott információkért felelősséget nem tudunk vállalni
• Bárminemű probléma esetén a +36 (28) 999 366 telefonszámot hívja.

4.0 Vállalási feltételek

A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelőlapon és a tétellistában feltüntetett szolgáltatásokat elvégzi, a termékeket határidőre legyártja, illetve a késztermékeket rendelkezésre bocsátja.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kommunikáció elsődleges formája az email (a megrendelőlapon/szerződésen feltüntetett emailcímen). Minden más kommunikációs forma – így különösen a telefonos és személyes egyeztetés – kizárólag tájékoztató jellegű, annak tartalma nem kérhető számon egyik fél részéről sem.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés kizárólag a tétellistában feltüntetett tételekre vonatkozik. A termékek cikkszám szerinti visszaellenőrzése a megrendelő feladata (pl. rmaruhaz.hu; etaruhaz.hu).

Amennyiben a vállalkozó nem kap hivatalos gyártási tervet a megrendelőtől, úgy a gyártás a rendelkezésre álló információk alapján történik, és a vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli a terv hiányából fakadó pontatlanságokért, beépítési problémákért.

Minden szóbeli egyeztetést a vállalkozó segítő szándékkal, díjmentesen végez. Az ebből eredő félreértések, pontatlanságok nem alapoznak meg semmiféle felelősséget.

A megrendelő kizárólagos kötelessége és felelőssége, hogy a megrendelt termékek méreteit és műszaki paramétereit a beépítés helyszínével, az adott felhasználási céllal, valamint a hatályos jogszabályokkal és tervekkel összhangban ellenőrizze. A beépítést a megrendelő vagy megbízottja végzi el, ennek módjáért a vállalkozó nem tartozik felelősséggel.

A vállalkozónak – a megrendelő kérésére – lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a megrendelő a kiválasztott termék fizikai paramétereiről (pl. méret, anyagvastagság) személyesen is meggyőződhessen.

A megrendelő ezen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy megfelelően tájékoztatva lett a megvásárolni kívánt termék minőségéről, tulajdonságairól és annak összetételéről.

Amennyiben a megrendelés egyedi méretezésű, módosított terméket tartalmaz (amit a megrendelő írásban kért), úgy a teljes megrendelés egyedi gyártásnak minősül. Ilyen esetekben a megrendelőlapon az [egyedi] szó vagy a termék cikkszámának végén az [E] jelölés szerepel.

4.1 Beépítés feltételei

A FÉMDEKOR Kft. által gyártott, illetve forgalmazott termékek kizárólag olyan módon és olyan körülmények között építhetők be, amelyeket statikus vagy fémszerkezet-tervező mérnök előzetesen jóváhagyott. A megrendelő vagy a termék beépítését végző harmadik fél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a beépítés megfeleljen a hatályos műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a helyi építésügyi szabályozásnak.

A vállalkozó kifejezetten kizár minden felelősséget abból eredően, ha a termék szakszerűtlenül, nem megfelelő műszaki dokumentáció vagy mérnöki jóváhagyás nélkül kerül beépítésre. Ezen hibás beépítésből eredő károkért, balesetekért, hatósági elmarasztalásért vagy bárminemű kárigényért a vállalkozó nem vonható felelősségre.

A FÉMDEKOR Kft. weboldalán elérhető gyártási és beépítési tervek kizárólag irányadó, tájékoztató jellegű mintaként szolgálnak. Ezek nem minősülnek végleges, statikailag méretezett vagy hatóságilag bevizsgált megoldásnak. A megrendelő kötelezettsége, hogy az ott található terveket minden esetben a konkrét beépítési helyszínhez igazítsa, szakemberrel ellenőriztesse, valamint az épületbe történő betervezés előtt statikus mérnökkel jóváhagyassa. A weboldalon szereplő információk önmagukban nem tekinthetők műszaki tervdokumentációnak, és nem mentesítik a megrendelőt vagy beépítést végző felet a szakmai felelősségvállalás alól.

A megrendelő a szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a beépítéssel kapcsolatos minden felelősség őt terheli, és vállalja, hogy a termék beépítését megelőzően gondoskodik a szükséges szakvélemények, engedélyek beszerzéséről.

5.0 Gyártási és beépítési segédlet igény esetén

A vállalkozó a megrendelő által szolgáltatott információk alapján – annak kérésére – gyártási és/vagy beépítési segédletet, azaz műszaki rajzot készít. A megrendelő tudomásul veszi, hogy ez a rajz kizárólag a megrendelő által megadott adatokra, kézi skiccekre, méretekre és instrukciókra épül, és nem minősül hivatalos, bevizsgált vagy hatóságilag elfogadott tervdokumentációnak.

A vállalkozó kizárólag a megrendelő által közölt adatok és kérések alapján készíti el a rajzokat, azok tartalmáért – ideértve az esetleges pontatlanságokat, hiányosságokat, méreteltéréseket, műszaki hibákat – semmilyen felelősséget nem vállal. A vállalkozó nem végez helyszíni felmérést, nem ellenőrzi a megadott méreteket, és nem végzi el azok műszaki érvényesítését. A rajz tehát nem statikusi, nem építésztervezői és nem felel meg hatósági tervek követelményeinek.

A megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az elkészült rajzokat a tényleges beépítési helyszínhez, vonatkozó jogszabályokhoz, illetve építészeti és statikai követelményekhez igazítsa, és azok megfelelőségéről szakképzett tervező szakemberrel vagy statikus mérnökkel egyeztessen.

A vállalkozónak a tervezés megkezdése előtt lehetősége van a tervezési díjon módosítani. Amennyiben azt a megrendelő nem fogadja el, úgy jogosult a megrendeléstől elállni. Ez esetben az előzetesen megfizetett előleg visszajár.

A tervezési díj a megrendelés meghiúsulása esetén is megilleti a vállalkozót, tekintettel arra, hogy a rajz elkészítése megtörtént.

6.0 Szerződéskötés menete

1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele lehet akár ráutaló magatartás is. (Például.: Az általunk emailben megküldött megrendelő lapra válaszolva, megrendelési szándékát abban jelezve. Pénzügyi teljesítés a megrendelés automatikus elfogadását jelenti.)
2. A megrendelőnek lehetősége van a vállalkozótól aláírt, lebélyegzett szerződést is kérni, ezt a megrendelés leadása előtt jelezni kell felé, ez esetben a vállalkozó számára is ugyan ezen formán kell a szerződést visszajuttatni. Az ügymenet meggyorsítása érdekében az 1. pontban foglaltak szerint is hatályba lép a megrendelés.

7.0 Fizetési feltételek

1. Az áru kizárólag a végszámla kiegyenlítése után vehető át. Ez alól kivétel a postai úton átadott utánvétes termékek.
2. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozó automatikusan mentesül a vállalt határidő betartása alól.
3. A vállalkozó saját döntéskörben kérhet előleget a megrendelt termékre, ennek mértékéről az ajánlat és a megrendelőlap ad tájékoztatást.

8.0 Személyes áruátvétel

1. A megvásárolt áru a megrendelő számára történő átadása elsősorban házhoz szállítással történik. A személyes átvételre olyan esetekben kerül sor, amikor az áru jellege, valamely tulajdonsága miatt a személyes átvételt indokolja.
2. A vállalkozó a termék elkészültéről a megrendelőt köteles a lehetőségeihez mérten a lehető leghamarabb értesíteni.
3. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a termék elszállításáról gondoskodik a készre jelentést követő 5 munkanapon belül. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a vállalkozó tárolási díjat számíthat fel, aminek mértéke 5.000 Ft+Áfa/nap. Ettől a vállalkozó eltérhet, amennyiben a megrendelő ezt írásban kéri.
4. A termék átvételekor a megrendelőnek kötelessége annak minőségi, mennyiségi ellenőrzése, a megrendelőlappal/számlával való összeegyeztetése. Amennyiben a megrendelőnek bárminemű kifogása van, azt átvételkor jeleznie kell a vállalkozó felé. Amennyiben semmilyen kifogással nem él a megrendelő, úgy a termék mindenneműen elfogadottnak minősül.
5. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termékek felrakodásáról saját magának kell gondoskodnia.
6. Az elszállított áru gépjárműre való megfelelő rögzítéséről a megrendelőnek, vagy a megrendelő által megbízott szállítónak kell gondoskodnia.
7. Amennyiben a megrendelés üvegtermékek is tartalmaz, annak gépjárműre való felrakásáról és rögzítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia. Az üveglapokat üveg szállításra alkalmas kalodában, élére állítva, a függőlegeshez képest 5-10 fokban megdöntött pozícióban kell szállítani.

9.0 Házhoz szállítás

1. A szállítási lehetőségekről és annak költségéről a megrendelő előzetesen a https://www.rozsdamentes-korlatelemek.hu/szallitasi-informaciok oldalon tájékozódhat, de a pontos feltételeket a megrendelőlap tartalmazza.
2. Amennyiben a munkalapon megrendelt termék(ek) szállítása futárszolgálat útján történik, akkor a várható tranzit idő a vállalási határidőt követő 2-5 munkanap. A szállítás a megrendelésben megadott címre történik. A termék(ek) áru(k) átvételéről a Vásárló köteles a saját felelősségére gondoskodni.
3. Amennyiben a vállalkozó maga gondoskodik a szállításról (pl.: 4m-t meghaladó csomagok esetén):
   (a.) A várható tranzit idő a vállalási határidőt követő 2-5 munkanap.
   (b.) A termék rakodásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. A sofőrnek tilos az áru rakodásában segédkezni, kizárólag a rakomány rakodásának lehetőségéről kell gondoskodnia. A rakodásra alapesetben 30 perc áll rendelkezésre, de a felek ettől írásban eltérhetnek. 30 percnél hosszabb várakozás esetén, Bruttó 5.000 Ft/30 perc várakozási díj kerülhet felszámításra.
   (c.) A termékek minőségi és mennyiségi állapotáról a rakodás előtt kell meggyőződnie a megrendelőnek. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a termék mind mennyiségben, mind minőségben elfogadottnak, átvettnek minősül.
4. A termékek kiszállítása a telket határoló kerítés kapujáig tart. Lakótelepi ház esetén a házhoz tartozó parkoló területéig.
5. Amennyiben a szállítmány üvegterméket is tartalmaz, úgy annak lerakodásához több fő szükséges. 1m2 területű 1mm vastag üveg súlya megközelítőleg 2,7kg, így annak figyelembevételével kérjük a létszámot meghatározni. A sofőr a (9.3) pontban megfogalmazottak szerint járhat el. A szállító gépjármű ~1m magas platóval rendelkezik, a lerakodásról kézi erővel kell gondoskodni. Az üveg lerakodásához szükséges eszközöket és védőfelszereléseket a megrendelőnek kell biztosítania. A megrendelőnek / átvevőnek az üveg sértetlenségéről még a lerakodás előtt meg kell győződni. Lerakodás után, reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
6. A termék átvételekor a megrendelőnek kötelessége annak minőségi, mennyiségi ellenőrzése, a megrendelőlappal/számlával való összeegyeztetése. Amennyiben a megrendelőnek bárminemű kifogása van, azt az átvételtől számítva 48 órán belül jeleznie kell a vállalkozó felé írásos formában. Amennyiben 48 órán belül semmilyen kifogással nem él a megrendelő, úgy a termék mindenneműen elfogadottnak minősül.
7. Amennyiben a megrendelő a csomag sérülését észleli, úgy a Szállítótól köteles írásbeli igazolást kérni. A vállalkozó kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben – és a megrendelőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a megrendelőtől a káreseményről és mellékeli az írásbeli igazolást. A vállalkozó minden esetben sértetlen csomagot ad át a szállító partner számára, ellenkező esetben a szállító partner nem veszi fel a csomagot. Az átadott és átvett szállításokat követően a vállalkozó reklamációt nem fogad el.
8. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.
9. A szállítás pontos díját a megrendelőlap tartalmazza.

10.0 Hozott áru

1. A vállalkozónak a legnagyobb gondossággal kell eljárni a hozott anyag mozgatására, tárolására vonatkozólag.
2. A hozott áruról a megrendelőnek szállítólevelet kell átadnia a vállalkozó számára, ami alapján a hozott termék darabszáma és műszaki tartalma beazonosítható. A hozott áru átvételét a vállalkozó ezen dokumentumon ellenjegyzi, ezzel tanúsítva annak átvételét. Ezen dokumentum hiányában a vállalkozót felelősség nem terheli esetleges mennyiségi reklamáció esetén.
3. A hozott anyag esetleges sérüléseiről (ami befolyásolja a megmunkálást) a vállalkozónak értesíteni kell a megrendelőt, legkésőbb az anyag feldolgozása pillanatában. (Előfordulhat, hogy csak a feldolgozás közben vehetők észre sérülések, ezért arra nincs lehetőség, hogy ezt előre jelezze a vállalkozó.)

11.0 Csomagolás

1. Külön csomagolási költség alap esetben nem kerül felszámításra.
2. Amennyiben a megrendelés mennyisége illetve a ter-mék(ek) minősége indokolja a speciális vagy időigényes csomagolás szükségességét, abban az esetben a csomagolás költsége a megrendelőlapon fel van tüntetve.
3. Házhoz szállítás esetén a vállalkozó köteles a futárszolgálat által meghatározott módon csomagolni a termékeit és lehetőség szerint azt megvédeni az esetleges sérülésektől.
4. Személyes átvétel esetén a termékek díjmentesen olyan csomagolóanyagot kapnak, ami megóvja azokat a porszennyeződéstől. A megrendelő felelőssége és kötelessége a szállított anyagokat olyan módon csomagolni, hogy azok szállítás közben ne sérüljenek. Ehhez csomagolóanyagot a vállalkozó díj ellenében biztosít, amennyiben azt a megrendelő kéri.
5. Az üvegtermékek csomagolás nélkül kerülnek átadása, mivel azok megfelelő rögzítését és átvizsgálását akadályozza.

12.0 Tulajdonjog

1. A vállalkozó a leszállított termék(ek) tulajdonjogát minden esetben fenntartja a termék(ek) ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

13.0 Árak, árváltozás

1. A vállalkozó amennyiben szerződést, megrendelőlapot küld a megrendelőnek és annak visszaigazolása megtörténik, úgy annak árain az alábbi esetekben módosíthat:
   (a.) A megrendelő egyedi termék gyártását kérte és arról gyártási tervet nem biztosított a vállalkozó számára a megrendelés pillanatáig.
   (b.) A megrendelő beépítési segédletet kér a vállalkozótól (5.0) pont szerint. (Műszaki tartalom változhat a tervezés alatt.)
   (c.) A megrendelő többlet termék beépítését kéri.
   (d.) A megrendelőnek műszaki tartalombeli változtatás igénye van.
   (e.) Méret, súly változás miatt a szállítási feltételek változnak. (A (d.) pont megvalósulása esetén.)
2. Árváltoztatásra különösen indokolt esetben is sor kerülhet, aminek alapja a termék megszabott árának hirtelen és elkerülhetetlen olyan változása, amely a vállalkozó ellenőrzési körén kívül áll. Amennyiben a megemelt áron a megrendelő nem kívánja megvásárolni a terméket, a szerződéstől elállhat.
3. Amennyiben a vállalkozó minden gondossága és körültekintése ellenére hibás/pontatlan ár kerül feltüntetésre a megrendelőlapon, akkor a vállalkozó nem köteles a termék(ek)et hibás/pontatlan áron értékesíteni, hanem felajánlhatja megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
4. Hibás/pontatlan árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
   (a.) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér
   (b.) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
   (c.) egyéb okból feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

14.0 A termék visszaküldésének lehetőségei

1. A vonatkozó jogszabályok szerint a megrendelő visszaküldheti a terméket a vállalkozó költségén és a fizetés megtagadhatja a következő esetekben:
   (a.) az áru mennyisége nem megfelelő
   (b.) az árucikk nem lett megrendelve
   (c.) nem a megrendelő által megrendelt és Szállító által visszaigazolt termék került leszállításra
   (d.) nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

15.0 Visszavásárlás, elállás feltételei

1. Minőségbiztosítási okból a vállalkozónak nem áll módjában a megvásárolt, kiszállított terméket visszavásárolni, ugyanis annak továbbértékesítése minőségbiztosítási okból nem lehetséges. A vállalkozó műhelykörülmények között tudja kizárólag azt garantálni, hogy a kiszállított áru vasporral nem szennyezett. A vaspor rozsdásodást eredményez! A kiszállított termék megrendelő általi esetleges szakszerűtlen tárolását, ideiglenes nem szakszerű beépítését a vállalkozó nem tudja ellenőrizni. A visszavásárolt termék kizárólag laboratóriumi körülmények között lenne ellenőrizhető, vagy annak tisztítása, fertőtlenítése a termék értékét meghaladó többletköltséggel járna.

16.0  Média megjelenés

Műhelyünkben a gyártási folyamatról videó és fotó anyag készül, ami később publikálásra kerül médiaanyagainkban offline és online módon. Amennyiben a termék nem kerülhet ilyen formán publikálásra, abban az esetben megrendelés előtt a megrendelőnek kötelessége ezt a vállalkozó felé írásban jelezni. A megrendelést követően az ilyen irányú kérést, csak akkor áll a vállalkozónak módjában elfogadni, ha a termékekről készült anyagok még nem kerültek feldolgozásra.

17.0 Adatvédelmi tájékoztató

A megrendelés elfogadásával a megrendelő kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztató a https://femdekor.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/ oldalon elolvasta és megértette.

18.0 Kiegészítő rendelkezések

1. Jelen ÁSZF folyamatosan letölthető és kinyomtatható ezen hivatkozáson keresztül.
2. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
3. A Vásárló a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Cég által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
4. Szerződő felek az esetleges nézet-, véleményeltéréseket békés úton kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén az egymás közötti jogviták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.